经济中介服务合同格式

　　甲方：___

　　乙方：___

　　根据有关法律、法规，甲乙双方本着诚实、信用、相互合作的原则，明确责任。经双方协商，乙方把 并确保该项目不是最低标中标，且甲方有相应的.利润空间。

　　一、中介费用：___

　　甲方按工程造价的 %作为乙方的中介费用(雇佣金)，除此之外甲方不支付任何费用。

　　二、中介费(付款方式)

　　按开发商支付给甲方工程进度款一致。每次开发商付给甲方工程进度款，甲方收到款项后一周内同比例付给乙方。

　　三、乙方承诺

　　1)、乙方应积极配合甲方完成与开发商协商事宜和合同签约，配合甲方使其及时进场施工。

　　2)、施工期间乙方应积极配合甲方与开发商的协调，沟通工作及有关事宜协调工作，督促开发商及时支付工程进度款。

　　3)、工程竣工后及时督促开发商按约定时间决算等。

　　4)、如开发商不遵守合同拖欠工程款，乙方及时出面调解办理。

　　5)、乙方同意对甲方内部的机密做好保密工作。

　　6)、如乙方不能履行承诺造成的损失由乙方承担一切费用。

　　四、甲方与乙方因本协议所形成的关系不能解释为聘请、代理或合作关系，乙方签约前已经阅读并完全了解本协议及本协议所提到的规则，乙方同意并愿意遵守。

　　五、自本协议签订之日起至最后的工程款质保金到帐为止，为有效期。

　　六、本协议自签订之日起生效。协议一式两份具同等法律效力，甲乙 双方各执一份。

　　甲方(公章)：____________　　　　　　　　乙方(公章)：____________

　　法定代表人(签字)：____________　　　　　法定代表人(签字)：____________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

经济中介服务合同格式

　　一、本合同是根据《中华人民共和国民法典》等法律法规制定，供双方当事人约定使用，空调清洁服务合同。　　

　　二、本合同签订前，双方当事人方应相互查验有关证明文件，了解对方合同履行能力的相关情况。　　

　　三、双方当事人在使用本合同前，应仔细阅读了解合同中各条款内容。　　

　　四、本合同条款为提示性条款，供双方当事人约定采用。合同中未尽事宜，可由双方当事人协商一致后，订立补充条款予以明确。　　

　　五、本合同中的“□”内容为选择项，双方当事人可根据实际情况选择，选择的在“□”中打“√”。　　

　　六、经双方当事人协商确定，可以对该文本的条款内容（包括选择内容、填写空格部位的内容）进行增补或删减，但增补或删减的内容不得违反国家法律法规的有关规定。　　

　　七、本合同示范文本自下发之日起使用，今后在未制定新的版本前，本版本延续使用。合同编号：__________　　____市空调系统清洗服务合同（20版）　　委托方（甲方）：________________________________________　　清洗方（乙方）：________________________________________　　根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，就空调系统清洗事项达成以下协议。　　

　　第一条 空调系统清洗概况　　

　　（一）清洗服务标的物类别（请在选择项中打“√”）：　　□空调 □分体式空调 □单机式空调 □其他___________________。　　

　　（二）清洗服务地点：　　________________区（县）________路________弄________号________室。　　

　　（三）清洗服务项目、部件及面积：　　

　　1.清洗服务项目（请在选择项中打“√”）：　　□清洗 □消毒 □抑菌 □安装消毒装置 □其他___________________。　　

　　2.风管清洗面积（按展开面积计算）：___________________平方米。　　

　　3.清洗服务部件：　　风机盘管：_____________________台；滤 网：____________________只；　　风 口：_____________________只；机 组：____________________台；　　其他：___________________________________________________________。　　

　　4.清洗服务量变更的约定：________________________________________。　　

　　（四）清洗方案、清洗设备及用品：　　

　　1.清洗方案（请在选择项中打“√”）：□需要 □不需要。　　

　　2.清洗设备：________________________________________。　　

　　3.清洗用品：________________________________________。　　

　　4.消毒用品：________________________________________。　　

　　（五）其他：_________________________________________。　　

　　第二条 清洗标准　　双方约定按照下列第 项标准执行。　　

　　（一）现行国家标准（填写标准全称）：_________________。　　

　　（二）双方约定标准：_________________________________。　　

　　第三条 清洗服务期限　　自________年____月____日至________年____月____日。　　

　　第四条 验收　　

　　（一）验收日期：甲方在清洗完毕后____日内进行验收。　　

　　（二）验收方式（请在选择项中打“√”）：　　□由

　　第三方检测机构检测验收，检测单位：_______________，合同范本《空调清洁服务合同》。　　□其他：_____________________________________________。　　

　　（三）验收后，甲、乙双方以书面形式予以确认。　　

　　（四）检测验收费用由______方承担。　　

　　第五条 清洗服务费用及支付方式　　

　　（一）本合同清洗服务费用为：人民币______元，大写_____________元。　　

　　（二）支付方式（请在选择项中打“√”）：　　□清洗服务验收合格后____日内一次性付清。　　□本合同签订后，甲方支付乙方定金人民币______元，待清洗服务验收合格后____日内付清余款，定金抵做价款或返还。　　□其他：____________________________________________________________________________ 。　　

　　（三）结算方式（请在选择项中打“√”）：　　□支票 □转帐 □现金 □其他：__________________。　　

　　第六条 双方权利义务　　

　　（一）甲方应当向乙方提供清洗服务所需的水、电等必备条件，未尽事宜双方可另行约定。　　

　　（二）甲方应当向乙方提供履行本合同所需的空调系统安装竣工资料、管道走向施工图等。　　

　　（三）甲方需要清洗方案的，乙方应当在清洗服务开始前____日内将该方案提供给甲方。　　

　　（四）乙方应当拥有空调系统清洗服务的相关证明文件，清洗服务人员应当持有相应上岗证。　　

　　（五）乙方应当使用质量合格的清洗及消毒用品，并向甲方出示该用品的合格检测报告。　　

　　（六）乙方应当文明、安全操作，不损坏甲方清洗服务场所内的物品。　　

　　（七）乙方应当及时对清洗服务中及清洗服务后产生的污水、废弃物、一次性消耗品、有毒有害物质的包装物等进行统一回收和集中处理，不产生二次污染。　　

　　第七条 违约责任　　

　　（一）甲方逾期支付清洗服务费用的，每逾期一天应当按未支付金额的______%向乙方支付违约金。　　

　　（二）因乙方原因造成清洗服务未按期完成的，每逾期一天应当按清洗服务费用的______%向甲方支付违约金，甲方有权要求乙方继续清洗直至完毕；因清洗服务延期给甲方带来损失的，甲方有权要求乙方赔偿；因清洗服务延期导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。　　

　　（三）因甲方原因造成清洗服务无法按期完成的，甲方应当赔偿乙方相应损失。　　

　　（四）清洗质量不符合约定的，甲方有权要求乙方按照合同约定的标准重新清洗；给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。　　

　　（五）因甲方原因造成乙方财物损失的，甲方应承担赔偿责任。　　

　　（六）因乙方清洗服务造成甲方财物损失的，乙方应承担赔偿责任。　　

　　（七）其他违约责任：______________________________________。　　

　　第 其他约定__________________________________________。　　

　　第九条 争议解决方式　　双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）。　　

　　第十条 本合同一式______份，双方各执______份。　　甲方：________________________ 乙方：____________________________　　住所：________________________ 住所：____________________________　　法定代表人：__________________ 法定代表人：______________________　　委托代理人：__________________ 委托代理人：______________________　　电话：________________________ 电话：____________________________　　开户银行：____________________ 开户银行：________________________　　帐号：________________________ 帐号：____________________________　　编码：____________________ 编码：________________________　　签订地点：____________________ 签订地点：________________________　　签订时间：________年____月____日 签订时间：________年____月____日　　编辑

经济中介服务合同格式

　　甲 方：

　　地 址：

　　电 话：

　　乙方姓名： 法定监护人：

　　性别： 出生日期：

　　地址：

　　邮编：

　　经过友好协商，甲乙双方就乙方委托甲方协助办理澳大利亚留学签证有关事宜，达成如下协议：

　　甲方职责：

　　向乙方客观介绍澳大利亚的教育制度、澳大利亚大学概况、专业情况和学习费用等，提供相应的咨询建议，最终由乙方决定留学方案；

　　向乙方介绍申请澳洲留学院校的入学申请程序，受乙方的委托，指导乙方准备入学申请的相关材料，帮助乙方办理入学申请手续。

　　受乙方的委托，甲方负责承办乙方的签证申请，指导乙方办理签证相关手续；

　　负责协助乙方准备使馆签证材料，如需面试，并负责进行使馆面试培训；

　　指导乙方办理护照、体检、出入境、购买赴澳机票等手续，并指导乙方向澳洲院校汇交学费和生活费等到相关费用；

　　负责对乙方进行出国前的.有关注意事项的培训和指导；

　　协助乙方联系安排抵澳时的机场接机、住宿申请等事宜；

　　乙方如未获得澳洲使馆签证，甲方负责向乙方退还应退款项（具体退款原则及规定见本合同“退款规定”部分）。

　　乙方职责：

　　乙方根据甲方要求, 提供真实的材料，在办理各项相关手续时与甲方积极配合：如使馆要求面试，应经过甲方培训后赴使馆接受面试；

　　乙方负责根据本合同书付费条款，按时向甲方付清所有款项；

　　乙方应根据国家出入境管理部门的规定及时办理护照，并按澳洲使馆规定及时将签证申请材料交给甲方，确保及时去澳洲使馆申办签证；

　　4乙方应向校方交纳澳洲院校学费押金（依照录取通知书的要求）；

　　5乙方如果被拒签，凭澳洲使/领馆的拒签通知书、交款收据、合同书原件及大使馆退还的文件，按本协议退款规定，向甲方办理退款手续。

　　乙方付款标准及程序：

　　费用标准：

　　整个咨询服务费人民币 元；乙方在同时交清以上费用后才能开始办理相关申请手续。

　　甲方所收取的上述费用，仅限于在签证申请办理过程中甲方所发生的材料费、复印费、通讯费、邮寄费、及咨询服务所得报酬，乙方在办理签证手续过程中其它费用（如签证费、公证费、护照、体检费、学费、学杂费等汇出的银行费用、签证面试所需的差旅费等）均由乙方自理；

　　已经有拒签史的学生，须多交纳额外服务费，(A) 拒签一次，加额外服务费人民币 元；(B) 拒签二次，加额外服务费人民币 元。

　　付款程序：

　　在签订本合同书的同时，乙方向甲方缴纳咨询服务费人民币 元。

　　退款规定：

　　如果一旦出现乙方向甲方领取退款的情况，乙方必须凭已经签署的本?自费出国留学中介服务合同书?，及当时付款的收据来领取款项。否则，甲方将不予退款。甲方根据付款收据注明的币种按以下原则办理退费手续，所有的退款均不计利息。

　　1、乙方未能获得使馆签证（经过2次努力），则甲方将咨询服务费中扣除工本费的人民币 退还乙方；

　　2、发生以下情况时，乙方所交甲方各项费用将不予退还；

　　1）在委托签证申请服务过程中尚未结束时，乙方因个人原因单方面提出终止本合同；

　　2）隐瞒拒签史或提供假材料被澳洲大使馆发现拒签的；

　　3）获得签证后，没有如期到申请的澳洲院校报到。

　　合同终止：

　　当出现以下情况时，本合同即终止：

　　若乙方未能获得澳洲使馆签证时（经过2次努力），本合同即终止。一旦本合同在此类情况下终止时，乙可按照第四条第1款规定从甲方领回有关费用；

　　顺利获得澳洲使馆签证。

　　有效期：

　　本委托签证申请服务合同书自甲、乙双方签字之日起生效，其有效期至本合同书规定的协议终止之日结束。

　　合同保管

　　本委托服务合同书一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方（签字）：

　　甲方（盖章）： 监护人（签字）：

　　签约日期：20xx 年 月 日 签约日期：20xx 年 月 日